建筑工程因政府公益活动导致停工所发生的窝工费用由谁承担

如题所述

举报该问题

推荐答案推荐于2017-07-24

若是政府有出具正式公函或公告等型式之法定文件者.通知停工日视为法定不能工作日.则窝工费由施工方自行承担.或者甲乙双方各承担一半责任.此外.若为政府因素则可透过正常申请管道要求政府减少或免除建设工程中的相关规费.

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://77.wendadaohang.com/zd/WWYW8pGqI.html

第1个回答 2012-07-04

这一般不认为不可抗力，但是政策性引起的误工可以由双方来分担，就像当年北京奥运会一样。

第2个回答 2012-06-24

建筑公司补贴给甲方么?不用补贴直接不给结工程款不得了照合同来呗

第3个回答 2012-06-26

根据《合同法》要看你们之间合同的约定
纵横法律网-湖北成和诚律师事务所-詹定东律师

相似回答

建设工程施工合同纠纷案件审理中的问题与对策?答：其次,建设工程的标的物是涉及公共安全的特殊产品,从公众利益的角度出发,为了保证建设工程的质量,法律法规对建设工程的承包人资格作了严格的限制,即承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书,并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程;加工承揽合同对承揽人的资格、条件并没有特殊的要求,只要具有相应民事行为能力的人...

建设工作施工合同纠纷应注意什么问题答：如工程未能在合同约定的期限内竣工,发包方会要求承包方承担工期违约责任,承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是:承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权,即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持?依照《合同法》第28...

没有工程施工合同走经济仲裁需要什么程序?答：建设工程经竣工或修复后验收不合格的的,承包人请求支付工程价款的,不予支持。发包人修复后的建设工程经竣工验收合格,请求承包人承担修复费用的,应予支持;因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。转包、违法分包和挂靠工程的收缴当事人已经取得的非法所得。(二)视为有效及不作无效处理的...

泥水工程施工合同答：对由乙方原因造成的质量问题,其所产生的经济和法律责任由乙方自行承担。 ⒉乙方必须按照四方的施工进度要求安排足够的劳力施工,若因自身资金不足或施工力量不够而造成停工.怠工现像,或是质量达不到上述要求时,经甲方书面通知仍不能改进达到甲方的要求时,甲方有权单方面终止本合同,乙方不得有任何疑义,乙方此前在本...

泥水工程承包合同答：如使用的机械设备因保养不力和使用不当,造成损坏,一切修理费用和材料费用由乙方负责。 13、乙方因人力不够及技术不济,无法执行合同条款,要求中断合同,甲方有权利不给办理结算,作自动退场处理。四、工程质量: 1、本工程以施工图纸作说明,设计变更和《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程检验评定统一标准》...

厂房装修协议合同范本答：1、工程质量标准: 2、乙方必须严格按国家有关标准、规范和设计要求施工,因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准,一切返修费用由乙方承担。 3、乙方在开工前,必须编制施工公益、施工进度报审。工程的检查、交接验收等程序条件必须满足质量标准和质量要求。 4、完工工程成品的保护:施工未经验收交付使用的工程由乙方...

生产车间如何降低成本答：每个车间的成本应该由制造商承担,借记本科目(基本生产成本,辅助制造成本),贷记“生产成本”科目。辅助生产车间为基本生产车间,劳动力和产品业务管理部门和其他有关部门,在按照一定的分配标准分配给每个受益人的最终期限(月),借记本科目(基本生产成本)。 “管理费”,“在建工程”,“销售费用”,“其他业务成本”,...

大家正在搜

停工窝工费用补偿办法的规定建筑工程春节停工复工关于建筑工程冬季停工的通知停工索赔窝工费的计算承包人停工窝工的赔偿因甲方原因造成停工窝工报告建筑工程春节停工报告建筑工程春节假期停工报告窝工损失与停工损失的区别

不可抗力发生的窝工费由谁承担

建筑工程由于甲方原因导致停工的赔偿问题

建筑工程，由于业主方原因导致停工。承包方要求索赔中，以下事项...

不可抗力造成的窝工费到底谁赔？施工单位还是建设单位？

如何计算建筑工程窝工费损失？

停工窝工损失如何主张？

工程因不可抗力停工，停工期间的工人窝工工资由谁支付？承包方还...