在施工过程中由于交叉施工引起的工期延误，是否可以找甲方索赔？

Question

在施工过程中由于交叉施工引起的工期延误，是否可以找甲方索赔？我们的工地是绿化工程，但是由于交叉施工，旁边的桥梁工程一直没有完工，我们的施工也无法全面开展，这样的问题引起的窝工我们可不可以找甲方索赔！请哪位高手帮我解答一下！
问题中的甲方是城管局，而桥梁施工队伍和我们是一样的地位！主要是在我们的绿化工程中穿插了一条他们施工的路，还有桥梁的驳岸也没有出来！我们的绿化也出不来！所以引起了我们的工期延误！

Answer 1

每个施工单位都有施工进度图，如果你们单位和桥梁施工单位都是受雇于你所说的甲方，那么就是要对比下看看是不是桥梁的工期与你们的工期重合导致误工，若是重合了说明你们公司在当时做施工进度的时候就没有考虑到桥梁的因素。所以不能索赔。如果桥梁施工与你们施工工期正好是顺延的关系，有桥梁施工没有跟上进度导致你们误工，你们可以找甲方索赔，甲方相应的调节后扣桥梁施工工程款

Answer 2

做工程的一般工期拖延很正常，不管什么原因工期可以给你顺延，想争取到费用赔偿很难。谁让咱们是乙方（施工单位）呢！
你可以先把工人撤走，等甲方催你上人时，你就可以谈赔偿条件了，但要适可而止，不要惹恼甲方把你的施工队换掉。自己把握！

Answer 3

由于交叉施工引起的工期延误，一般这样的情况，你可以找甲方索赔工期，费用基本不可能得到赔偿的。

Answer 4

你说的甲方是指桥梁工程那一方吗？
如果他们是正常施工，那你们可以先去协商，协商不成的话，只能等他们结束。同时你的合同相对人也不得追究你的责任。
如果桥梁工程一方是恶意拖延，则可以诉至法院，让他们消除妨碍、赔偿损失。