77问答网
所有问题
当前搜索:
甲方原因工期延误乙方担责吗
承包工程
甲方原因
延迟
工期
怎么索赔?
答:
建设工程因甲方原因造成工程延期的,
乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿
。如果甲方不赔偿的,乙方可能向法院起诉。 一、承包工程甲方原因延迟工期怎么索赔 建设工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依据合同的约定要求甲方赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿...
甲方
拖延支付工程款
工期延误
答:
1. 如果建设工程因甲方原因导致工期延误,
乙方可以根据合同条款要求甲方赔偿损失
。2. 若合同中未明确约定赔偿条款,乙方应按照实际损失向甲方索赔。3. 如果甲方拒绝赔偿,乙方可以向法院提起诉讼。4. 根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条,发包人若未按约定时间提供必要条件,承包人有权要求赔偿损失...
甲方原因
导致
工期延误
的
责任
答:
法律分析:建设工程因为甲方的原因造成工程延期的,
乙方可以依据双方合同的约定来要求甲方进行赔偿,如果没有约定的,按照实际造成的损失来赔偿
。如果甲方不进行赔偿的,乙方可以向法院提起诉讼。法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、...
工期延误
导致的损失赔偿问题
答:
因承包人导致的工期延误,承包人应当支付工期延误的违约金或者赔偿损失
;因发包人导致的工期延误,应当顺延工期,补偿承包人停工、窝工的损失。但是,不是所有工期延误的情况下,承包人都可以提出工期顺延和费用索赔。按照形成工期延误的原因,工期延误可分为以下六种情况:1、甲方原因;2、甲方风险;3、工期...
合同法中关于
甲方原因
导致
工期
延迟不能支付
乙方
货款的要求
答:
甲方原因造成工期延误的,
除按照双方合同约定可以要求支付货款外,还可以就工期延迟给乙方造成的损失进行索赔
,索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,造成的经济损失也会不同,大致内容如下:一、停工机械台班租赁费。二、人工费 1、劳工工资。2、现场...
装修公司违约
延误工期
怎么赔偿
答:
装修延期的赔偿对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款,应当与装修公司协商予以修改,从而确保自己权益不受损害。例如,业主可以签订《补充条款》,其中可以对
工期延误
等违约行为进行约定。例如约定“因
乙方
(装饰公司)
原因
造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿
甲方
(消费者)多少金额。(...
甲方原因
造成
工期
廷误!
乙方
也有一定原因!乙方怎么样要工资!
答:
停工机械台班租赁费。劳工工资,现场管理人员费用,场地租赁费 。由于
甲方
误工造成的其他经济损失。工程延误是由于承包人自身的
原因
造成,监理工程师必须严格控制
工期延误
。对工期延误常用的制约方式有:停止付款;追究工期延误的误期损失赔偿;终止对承包方的雇佣,并追究承包人给业主造成的经济损失赔偿。索赔就...
工程延期能否加工程款
答:
二、合同没有施工
工期
拖延赔偿风险自负相应条款的,可以向甲方要求赔偿,赔偿的金额是误工费、设备租任费等。至于信息价有合同的按合同规定,没有的按施
工期
信息价平均。三、工期拖延的确定,甲方未出停工通知单的,施工方应在
甲方原因
造成工程停工7日后向甲方发函。
乙方
如果这道手续没做那就有点乐了。
甲方原因
造成
工期延误
答:
问题五:由于甲方的原因,导致施工现场没有工作面,导致我施工方
延误
合同约定
工期
,想写一份联系单给甲方,怎么写呢 5分 这种情况不能调整价差,但可以进行费用索赔。由于甲方的原因造成你方的经济损失,可以进行索赔。问题六:建筑工程由于
甲方原因
导致停工的赔偿问题 这笔费用很难计算,也很难索赔成功,...
装修公司违约
延误工期
怎么赔偿
答:
例如,业主可以签订《补充条款》,其中可以对
工期延误
等违约行为进行约定。例如约定因
乙方
(装饰公司)
原因
造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿
甲方
(消费者)多少金额。(按照行业惯例一般为100~500元);乙方逾期多少天仍不能竣工的,甲方(消费者)有权解除合同,而乙方(装饰公司)需立即付给逾期违约金,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
因甲方材料短缺造成乙方延误工期
甲方原因拖延乙方工期
甲方延误工期如何赔偿乙方
乙方延误工期甲方索赔案例
因甲方原因工期顺延
由于甲方原因工期延期补偿
乙方原因停工怎样索赔甲方
施工方是甲方还是乙方
工期证明是甲方出具还是乙方